ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA:

 

Budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik

wysłanego do publikacji w dniu 17-06-2010

Zamawiający na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze  zmianami) dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

Zamiast:

III.1.2 Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Nie określono.

IV.2.1 Kryteria udzielenia zamówienia:

Nie określono.

Powinno być:

III.1.2 Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

2) zmianę wynagrodzenia.

3) zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy.

3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

3) w okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okresie co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

4) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

6) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy,

7) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku:

1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane,

2) jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość przyjętą w przedmiarze robót, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość podaną w przedmiarach robót będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.).

IV.2.1 Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do   DZ.U.UE w dniu 14-07-2010

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia o zamówienia na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.07.2010 12:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak